**ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РЕМОНТ КРЫШИ КРОВЛИ**
**г. [Город] «[Дата заключения договора]**
**Заказчик:**
* Наименование/ФИО:
* Адрес:
* ИНН/ОГРН:
* Лицо, подписывающее договор:
* Должность:
* Телефон:
* E-mail:
**Подрядчик:**
* Наименование/ФИО:
* Адрес:
* ИНН/ОГРН:
* Лицо, подписывающее договор:
* Должность:
* Телефон:
* E-mail:
**1. Предмет договора**
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли крыши здания, расположенного по адресу: [Адрес здания].
**2. Объемы и стоимость работ**
2.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
* [Перечень работ]
2.2. Общий объем и стоимость работ составляет: [Сумма] рублей, в том числе НДС [Процент] %.
2.3. Смета на выполнение работ прилагается к настоящему Договору.
**3. Сроки выполнения работ**
3.1. Работы должны быть выполнены в течение [Количество дней/недель/месяцев] с даты подписания настоящего Договора.
3.2. Начало выполнения работ: [Дата начала работ].
3.3. Окончание выполнения работ: [Дата окончания работ].
**4. Материалы и оборудование**
4.1. Материалы и оборудование для выполнения работ предоставляются:
* Заказчиком — [Перечень материалов Заказчика]
* Подрядчиком — [Перечень материалов Подрядчика]
4.2. Квалификация материалов и оборудования должна соответствовать действующим строительным нормам и правилам.
**5. Порядок сдачи-приемки работ**
5.1. По завершении выполнения работ Подрядчик обязан составить акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан в течение [Количество дней] с даты получения акта сдачи-приемки работ подписать его или предъявить мотивированные возражения.
5.3. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ или непредъявления мотивированных возражений в установленный срок, работы считаются принятыми.
**6. Оплата работ**
6.1. Оплата за выполненные работы осуществляется в следующем порядке:
* [Процент предоплаты] % от стоимости работ — в течение [Количество дней] с даты подписания настоящего Договора;
* [Процент оплаты] % от стоимости работ — по мере выполнения работ;
* Окончательный расчет в размере [Процент оплаты] % от стоимости работ — в течение [Количество дней] с даты подписания акта сдачи-приемки работ.
6.2. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.
**7. Гарантийные обязательства**
7.1. Подрядчик предоставляет на выполненные работы гарантию в течение [Период гарантии] с даты подписания акта сдачи-приемки работ.
7.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в выполненных работах, Подрядчик обязан устранить их в течение [Период устранения недостатков] с даты получения письменного уведомления Заказчика.
**8. Ответственность сторон**
8.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере [Процент неустойки] % от стоимости работ за каждый день просрочки.
8.2. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [Процент неустойки] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8.3. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
**9. Срок действия договора**
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
**10. Расторжение договора**
10.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
10.2. Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее, чем за [Количество дней] до предполагаемой даты расторжения.
**11. Заключительные положения**
11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в [Наименование арбитражного суда/суда].
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
**Подписи сторон:**
**Заказчик:**
_________________________[Подпись]
_________________________[Расшифровка подписи]
**Подрядчик:**
_________________________[Подпись]
_________________________[Расшифровка подписи]
Наша команда активно работает над тем, чтобы затрагивать важные и актуальные темы, которые могут благоприятно повлиять на вашу жизнь. Мы пишем для вас, чтобы делиться знаниями и опытом, которые помогут вам принимать обоснованные решения и расширять ваш кругозор. Мы открыты для ваших комментариев и предложений, поскольку ваша обратная связь критична для нашего развития.